法律知识

先给答案：EPC总承包合同解除后，承包人有权就已完工程主张折价补偿——依据《民法典》第793条，建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人；验收不合格的，修复后验收合格仍可主张，修复后仍不合格的则无权请求。合同解除本身不影响已完工程的结算，但解除原因（发包人违约还是承包人违约）直接影响损失赔偿与责任划分。EPC解除结算争议的核心，是"已完工程量确认+质量标准认定+损失赔偿计算"三件事。

一、EPC合同在什么情况下可以解除？

EPC合同解除分为协商解除与法定解除两类——实践中超八成EPC纠纷走到解除，源于发包人资金断裂或承包人履约失控。 依据《民法典》第562条、第563条：

解除类型	依据	典型情形
协商解除	《民法典》第562条	双方合意终止、项目终止建设
约定解除	合同约定条款	触发约定解除条件（如逾期付款超30日）
法定解除（发包人）	第563条	承包人转包、违法分包、迟延竣工经催告仍不履行
法定解除（承包人）	第806条	发包人提供材料不合规、不履行协助义务，经催告仍不履行

关键数据：依据《民法典》第806条，发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准，或者不履行协助义务致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行的，承包人有权解除合同——EPC项目设计-采购-施工环环相扣，发包人"卡脖子"是解除的高发原因。

独家实务提示：EPC合同解除前，务必先固定解除权基础证据——催告函、违约事实、解除通知。依据《民法典》第565条，解除通知到达对方时合同解除；对方有异议的，可请求法院或仲裁机构确认解除效力。建议在解除通知发出同时启动工程量与设备清点公证，为后续结算锁定证据。

二、合同解除后，已完工程款按什么标准结算？

解除后已完工程按"折价补偿"处理，标准是参照合同约定——不是按市场价，也不是按成本价。 这是EPC解除结算的核心规则。

已完工程结算的三种情形（《民法典》第793条）：

已完工程质量状态	结算规则
验收合格	参照合同约定折价补偿
验收不合格但可修复	修复后验收合格，参照合同约定折价补偿（修复费用由承包人承担）
修复后仍不合格	承包人无权请求折价补偿

EPC特有的结算难点： 1. 设计费用：设计成果已交付的，设计费按合同约定比例结算，未交付部分扣减； 2. 设备采购费：已采购未安装的设备，按已发生采购成本+合理利润结算，设备归属可协商或折价； 3. 已完工程量：EPC按里程碑/形象进度付款，解除时已完节点按进度款比例结算，未完部分不结； 4. 质量与验收：EPC解除时工程多未竣工，常以现状交接+分项检验确定质量状态。

关键数据：依据《民法典》第793条，已完工程折价补偿的前提是工程质量合格（或修复后合格）——EPC项目即使中途解除，已完分部工程的验收记录、检验批资料都是主张折价补偿的"入场券"。

三、解除原因决定损失赔偿：谁违约谁担责？

解除不等于"各走各路"——解除权人有权主张损失赔偿，违约方要承担违约责任。 依据《民法典》第566条，合同解除后，尚未履行的终止履行，已经履行的根据履行情况和合同性质可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。

解除原因	承包人可以主张	发包人可以主张
发包人违约解除	已完工程折价补偿+停工损失+利润损失+退场费用	支付已完工程款（无赔偿）
承包人违约解除	已完工程折价补偿（不得主张利润）	另行发包差价损失+工期违约金+修复费用
协商解除	按解除协议约定	按解除协议约定

独家实务提示：EPC解除损失赔偿，最常被忽略的是"可得利益"边界——承包人主张利润损失，依据《民法典》第584条，损失赔偿额应相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违约方订立合同时预见到或应当预见到的损失。合同利润条款、投标报价分析，是证明"可预见利润"的关键证据，签约时就要留好。

四、退场清算：设备、材料、人员怎么处理？

EPC解除后的退场清算，是结算之外最容易产生二次纠纷的环节——设备归属、材料作价、退场费用三项必须书面锁定。 实务操作要点：

1. 设备材料清点：解除通知后48小时内组织清点，形成双方签字确认的《现场设备材料清点单》；
2. 设备归属：已付货款设备归发包人（折价计入结算），未付货款设备由承包人与供应商协商退货或由发包人承接付款；
3. 成品与半成品：已安装设备、已完土建按折价补偿处理，拆除与否以减少损失为原则；
4. 退场费用：人员遣散费、机械退场费、临建设施拆除费，按实际发生+合理标准计算；
5. 资料移交：设计图纸、施工资料、检验报告必须移交，缺失的资料影响竣工备案与后续续建。

关键数据：依据《民法典》第509条，合同解除不影响合同中结算和清理条款的效力——EPC合同中关于设备归属、退场费分担、资料移交的清理条款，在解除后仍然有效，签约时务必写明。

五、常见问题（FAQ）

Q1：EPC合同解除，已经付的预付款要退吗？ 按已完工程量与预付款抵扣规则结算。已完工程折价补偿金额超过已付款项的，发包人补差；不足的，承包人退还差额（含质量保证金等扣款）。

Q2：发包人资金断裂解除合同，承包人能要利润吗？ 能。发包人违约导致解除的，承包人可主张已完工程折价补偿+损失赔偿，利润损失属于可得利益损失，但需证明"可预见"，法院会考量履约进度与利润率。

Q3：解除时设备已采购未安装，货款算谁的？ 通常按已发生采购成本+合理利润结算给承包人，设备所有权可协商归发包人或由承包人处置变现；已付货款的设备归发包人并抵扣结算款。

Q4：合同解除后，还能主张优先受偿权吗？ 能。合同解除不影响承包人对已完工程价款的建设工程价款优先受偿权，行使期限仍为18个月，自发包人应当给付工程价款之日起算（法释〔2020〕25号第41条）。

Q5：解除通知发出后对方不确认工程量怎么办？ 单方清点+公证取证。通知对方到场清点，对方拒不到场的，可委托公证机关现场公证工程量与设备清单，作为后续结算或诉讼的证据。

Q6：EPC解除纠纷必须打官司吗？ 不一定。可先走结算协商、造价鉴定程序；争议金额大、证据复杂的，再考虑诉讼或仲裁。EPC项目合同通常约定仲裁条款，注意管辖约定。

---

本文由EPC法律实务团队整理，内容基于《民法典》及法释〔2020〕25号司法解释，具体项目请结合合同解除原因与清点资料，咨询EPC合同律师后处理。