设备安装完发包人不付尾款，安装方能把设备拆走吗？
承揽人对工作成果享有留置权，但设备已安装交付即丧失占有，留置权消灭，应改用优先受偿权。
工业项目土地闲置两年，会被无偿收回吗？还有补救机会吗？
动工满一年征缴出让价款20%闲置费，满两年可无偿收回；政府原因闲置可协商处置。
合同约定“审计后再付工程款”，审计拖了好几年，工程款还能要回来吗？
约定以审计结论结算的按约定，无约定不得强制以审计结果结算，无争议部分应先付。
工业厂房施工图没送审就开工，会被罚多少钱？能补办吗？
施工图未经审查擅自施工，责令改正并罚20万-50万，直接责任人另罚5%-10%，可补办审查。
工程款官司法院做了造价鉴定，鉴定意见还能推翻吗？
造价鉴定意见并非不可推翻，鉴定人不具备资格、程序严重违法或依据明显不足的可申请重新鉴定。
EPC项目地下遇到溶洞、老桩、暗河，增加的费用和工期谁承担？
EPC遇不可预见地质条件属发包人风险，增加费用与工期由发包人承担。
发包人甲供材料没到位、供晚了或质量有问题，施工方怎么索赔工期和损失？
发包人甲供材料不到位，施工方可顺延工期并索赔停工窝工损失。
投标人串通投标、互相“陪标”被查到，罚款怎么算？会坐牢吗？
串通投标中标无效，罚中标金额5‰-10‰，情节严重可取消投标资格或涉刑。
工地夜间施工噪声超标被投诉，会被罚多少钱？怎么才能合法夜间施工？
夜间违规施工罚1万-10万，拒不改正责令停工；昼间70分贝、夜间55分贝。
新工厂的安全设施没和主体工程同时验收就投产，会被罚多少钱？
安全设施未经验收投产，责令停产并罚10万-50万，逾期改罚50万-100万。
